[an error occurred while processing this directive] Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона

© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU

При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.
Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d174.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право

Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона



                          Договор подряда

(на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона)

     
          г. Санкт-Петербург “___” ______________ 200_ г.

          
     _________________________________________ (указать наименование
организации), именуемое    в    дальнейшем   Подрядчик,    в    лице
___________________________  (указать  должность,  фамилию,  имя   и
отчество),   действующего   на   основании   ____________   (устава,
доверенности),          с         одной          стороны,          и
______________________________________     (указать     наименование
организации),   именуемое    в   дальнейшем    Заказчик,   в    лице
______________________________________ (указать должность,  фамилию,
имя и отчество),  действующего на основании ______________  (устава,
доверенности и  т.п.), с  другой стороны, а  вместе именуемые  далее
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
     
     
                        1. Предмет Договора

     1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в  п.1.2  настоящего   Договора,  и  сдать  ее   результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить
его.
     
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:  выполнить
комплекс работ  по монтажу  и сервисному обслуживанию  в течение  12
месяцев  оборудования   системы  многоквартирного  аудиодомофона   с
консьержем для трех  подъездов жилого  дома, именуемую в  дальнейшем
“Работа”.
     
     Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется  предоставить
в срок до “___” __________ 200__ г. необходимую проектную и  сметную
документацию,   технические    условия,   предоставить    Подрядчику
оборудование, инструменты, материалы.
     
     1.3. Работу Подрядчик выполняет  из своих материалов, на  своем
оборудовании и своими инструментами.
     
     1.4. Срок выполнения работ  с “____” ___________________  200__
г. до  “___” ________________  200__  г. Подрядчик  имеет право  (не
имеет права) выполнить работы досрочно.
     
     1.4.1. Работа  считается  выполненной  после  подписания   акта
приема-сдачи    Работы    Заказчиком    или    его    уполномоченным
представителем.
          
 
                   2. Права и обязанности Сторон
 
     2.1. Подрядчик обязан:
     
     2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
     
     2.1.2. Выполнить Работу  в срок, указанный  в п.1.4  настоящего
Договора.
     
     2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
     
     2.1.4. Безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика   все
выявленные недостатки, если  в процессе выполнения Работы  Подрядчик
допустил  отступление  от  условий  Договора,  ухудшившее   качество
Работы, в течение __________ дней.
     
     2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
     
     2.2. Подрядчик имеет право:
     
     2.2.1. При   неисполнении   Заказчиком   обязанности   оплатить
указанную в п.3  настоящего Договора цену  Подрядчик имеет право  на
удержание результата работ.
     
     2.3. Заказчик обязан:
     
     2.3.1. В течение  ________ дней после  получения от  Подрядчика
извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного  в
п.1.4 настоящего Договора, осмотреть  и принять результат Работы,  а
при  обнаружении  отступлений  от  Договора,  ухудшающих   результат
Работы, или  иных недостатков  в Работе немедленно  заявить об  этом
Подрядчику.
     
     2.3.2. Оплатить Работу  по цене,  указанной в  п. 3  настоящего
Договора,  в течение  _______  дней  с момента  приемки  результатов
Работы.
     
     2.4. 3аказчик имеет право:
     
     2.4.1. Во  всякое  время  проверять  ход  и  качество   Работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
     
     2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи
ему результата Работы, уплатив  Подрядчику часть установленной  цены
пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения  об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
     
  
                3. Цена Договора и порядок расчетов
     
     3.1. Цена        настоящего        Договора         составляет:
_________________________ руб.
                           (сумма цифрами и прописью)
     
     3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора  осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем Договоре.
     
     
                     4. Ответственность Сторон

     4.1. За нарушение  срока выполнения Работ,  указанного в  п.1.4
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в  размере
____% от суммы Договора и пени из расчета ____% от суммы Договора за
каждый день просрочки.
     
     4.2. Меры   ответственности   Сторон,  не   предусмотренные   в
настоящем   Договоре,   применяются   в   соответствии   с   нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
     
     4.3. Уплата  неустойки  не освобождает  Стороны  от  выполнения
лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
     
     
                    5. Порядок разрешения споров

     5.1. Споры  и   разногласия,  которые   могут  возникнуть   при
исполнении  настоящего Договора,  будут  по возможности  разрешаться
путем переговоров между Сторонами.
     
     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий  передают их на  рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
     
   
                    6. Заключительные положения

     6.1. Любые  изменения  и   дополнения  к  настоящему   Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения
к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
     
     6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на  русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
     
     
                Адреса и банковские реквизиты Сторон


+------------------+-----------------------------+---------------------------+
|                  |          Подрядчик          |         Заказчик          |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Адрес            |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ИНН              |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Р/счет           |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Банк             |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| К/счет           |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| БИК              |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ОКОНХ            |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ОКПО             |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Тел/факс         |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+

Подрядчик:                       Заказчик:
_________ (____________)         __________ ( ____________ )

"___" ________ 200_ г.           "___" ________ 200_ г.
 
 М.П.                             М.П.
 
[an error occurred while processing this directive]